Radweg Badingen - Schäplitz

Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) · 39629 Bismark (Altmark)

Auftraggeber: Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)
Ort: 39629 Bismark (Altmark)
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Veröffentlicht: 28.10.2026
Angebotsfrist: 25.11.2026
Hauptgegenstand: 45 — Bauleistungen
Weitere CPV: 43 — Baumaschinen
44 — Baustoffe
71 — Architektur & Ingenieurwesen

Aus der Bekanntmachung

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) Breite Straße 11 39629 Bismark (Altmark) Telefon: 039089/9760 Fax: 039089/2137 E-Mail: melanie.krause@stadt-bismark.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: BA-01/10/2026 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39629 Bismark (Altmark) f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Wegebau und Brückenbau Umfang der Leistung: Wegebau Betonspurbahn 2.376 m (Breite: 1,25m/0,90m/1,25m) Ausweichen 5 Stk. Feldzufahrten 15 Stk. Baustellenschild 2 Stk. Sitzgruppe 1 Stk. Durchlässe 6 Stk. Obstbäume 40 Stk. Laubbäume 36 Stk. Strauch-Hecke 500 m Brückenbau Erdarbeiten 1.800 m³ Beton 110 m³ Betonstahl 18 t Aspahltflächen 180 m³ g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 01.03.2027 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.11.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1a178468d06-24bfe26c3193af42 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 25.11.2026 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 28.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Bismark (Altmark) OT Badingen und OT Schäplitz Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten - Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 3 % der Abrechnungssumme für die Sicherheit für Mängelansprüche (Mängelansprüchebürgschaft gem. § 9 c (2) VOB/A i. V. m § 17 (4) VOB/B) Gem. § 11 VOB/B wird die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgesehen Frist erfüllt; sie wird fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät. Die Vertragsstrafe wird nach Werktagen, in Höhe von 0,1 % der Auftragssumme ohne Umsatzsteuer je Werktag, bemessen. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Analog § 6 (3) Nr. 2 S. 2 EU VOB/A ist nach Zuschlagserteilung eine gesamtschuldnerisch haftende Rechtsform anzunehmen. w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung

Bekanntmachung an der Quelle öffnen →

Diese Seite gibt die Bekanntmachung wieder, nicht die Vergabeunterlagen. Für eine Angebotsabgabe zählt allein das Original auf der Vergabeplattform; dorthin führt der Verweis oben. Angaben können sich nach der Veröffentlichung geändert haben.